装修公司与开发商协议范本一
甲方：____________
乙方：____________
甲乙双方本着真诚合作、平等互利的原则，共同开拓室内环境污染治理的市场，经双方友好协商，达成如下一致协议：
一、合作内容：
1、甲方将乙方的装修污染净化处理工程做为其装修促销赠送项目。甲方在公司职场内为乙方提供资料、产品展示区；甲方利用其公司网站对乙方产品、品牌、工程项目进行推广等。
2、由甲方负责以甲方名义洽谈业务、签订协议、回收工程款等。
3、乙方负责施工服务，服务流程如下：勘察现场――分析评价――治理方案――施工准备――净化治理――检测验收。
二、双方权利和义务：
（一）甲方权利和义务：
1、甲方不能泄露甲、乙双方的合作模式及乙方的其它商业秘密。
2、甲方在推广和销售过程中，应积极推动客户对健康家居理念的认知，维护乙方的品牌信誉及企业形象，不得以虚假、夸大宣传等形式误导消费者。
（二）乙方权利和义务：
1、乙方不能泄露甲、乙双方的合作模式及甲方的其它商业秘密。
2、乙方治理工程结束10-15天后进行验收，如空气质量达不到国家室内空气质量标准（GB50325-2010），须无条件返工（新增污染源除外）。污染非常严重的治理环境，治理效果承诺视具体与委托服务方协商的情况而定。
三、收费标准、工程结算办法：
1、对终端客户报价不得低于____________元/平方米。
2、做为促销项目，乙方按工程建筑面积____________元/平方米向甲方收取治理服务费（包工、包料及相关的施工费用，该价格不含税），乙方进场施工前甲方须支付治理服务费的80%，余款待工程验收完毕后三日内一次性付清。
3、工程如涉及第三方检测费用的，由甲方客户承担，与乙方无关。
四、其他约定事项：
1、本协议一式两份，双方各执一份。未尽事宜，双方协商解决。
2、本协议自双方签章之日起生效，有效期至____年___月___日止。
五、本协议内容双方共同遵守。如发生争议，双方协商解决；协商不成，提请签约地仲裁机关或人民法院仲裁处理。
甲方：________________________
乙方：________________________
日期：____年___月___日
装修公司与开发商协议范本二
甲方：________________________
乙方：________________________
甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的精神，按《合同法》有关条款规定，经双方友好协商，就甲方向乙方供应装饰装修材料(以下简称材料)，合作经营事宜达成一致意见，并签订如下合作协议：
一、合作材料：____________________
二、合作期限为___年，自____年___月___日起至____年___月___日止。
三、合作方式：
甲方授权业务代表与乙方签署相关合作协议，建立合作关系。
四、产品价格及生产安装周期：
1、甲方向乙方提供材料的价格为
2、乙方必须严格执行甲方的价格制度，不得低于甲方材料现行市场最低限价销售，不得高于材料供货价的1.6倍销售，否则视为无效协议，因此而造成的后果，由乙方自负；
3、甲方保留对向乙方供应材料价格的调整权，并在调整价格前以书面形式通知乙方，同时将该材料的最新价格提供给乙方。
4、甲方提供材料生产周期为35天（复杂花型、材料生产周期45天），因不可抗力如战争、严重自然灾害、国家政策或法规等因素造成的工期延误除外。
五、结算方式：
主材款由甲方与装饰公司按实际发生材料量的订单价格结算，安装完成后甲方及时将结算详单回执乙方，以便进一步办理相关手续。结算周期不得超过一个月。
六、甲方权利、义务：
1、权利：
（1）对于乙方违反甲方价格政策及结算制度的行为，甲方有权向乙方提出警告，直至终止协议；
（2）对于乙方蓄意扰乱甲方销售市场的行为，甲方有权向乙方提出索赔；
（3）对于乙方攻击、贬低甲方产品，损坏甲方品牌形象的行为，甲方有权要求乙方做出合理解释，情形严重的，终止合作协议；造成甲方损失的，甲方有权追究乙方的法律责任；
（4）如因乙方在合作有效期内对甲方产品的技术、价格以及合作的其它机密发生泄漏以致给甲方造成损失，甲方有权追究乙方的法律责任。
2、义务：
（1）甲方应向乙方提供产品目录、产品色卡、价格表等文件、资料；甲方应指定专人与乙方进行接洽（详见附件一）；
（2）甲方向乙方提供产品须符合国家相关标准；
（3）甲方在产品装卸、运输及安装过程中，应遵守双方约定的要求，并遵守乙方作业环境的要求；
（4）甲方应对所供产品的安装承担保修义务，保修期为一年，自安装之日起算，甲方在其所供产品保修期内出现质量问题，由甲方向终端用户履行保修责任及义务。
七、乙方权利、义务
1、权利：
（1）乙方可以指定下属分公司（分店）与甲方进行合作；
（2）乙方对甲方提供的不符合国家规定标准产品，有权向甲方提出索赔；
（3）乙方对甲方不能按协议及时安装的可以按合同法的约定，提出赔偿（由乙方或客户原因引起的工期拖延除外）。
2、义务：
（1）乙方积极向终端用户介绍、推荐甲方的产品；
（2）乙方积极协调甲方与终端用户的主材供需事宜；
（3）乙方按终端用户需求，应提前七天向甲方订购所需产品，按甲方制定的标准文本进行填写，注明所订产品的名称、规格、数量、交货时间、地点、联系电话及收取的订金金额等；
（4）对于终端用户订购的产品，乙方应在安装前提前3天告知甲方安排安装。
（4）乙方应授权指定专人（含分部）与甲方进行接洽，代表乙方行使权利并对行为负责；如被授权人发生变故（调离岗位、离职等），乙方必须及时书面通知甲方；如因乙方未能及时通知甲方所引起的后果，甲方不承担任何责任；
（5）乙方有义务对甲方产品的技术、价格及合作的其它机密给予保密。
八、协议的解除：
1、本协议规定终止之日前30日，双方协商续约事宜；
2、本协议规定终止之日后没有续签的，本协议自动解除；
3、本协议有效期内，经甲乙双方协商同意解除，本协议自动解除；
4、因不可抗力如战争、严重自然灾害、国家政策或法规等因素使本协议不能正常执行，本协议自动解除。
九、其他条款：
1、本协议未尽事宜，双方可协商解决，签署补充协议作为附件；补充协议经双方签字、盖章后与本协议具有同等法律效力；
2、凡因执行本协议过程中发生的争议，参照本协议第九条第1款解决；如经协商不能解决时，可提交人民法院，采取法律诉讼解决；
3、本协议附件为本协议不可分割部分，与本协议具有同等法律效力；
4、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方授权代表签字盖章后正式生效。
甲方：______________________________
乙方：______________________________
日期：____年___月___日
装修公司与开发商协议范本三
甲方：_____________________
乙方：_____________________
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方友好协商，本着长期平等合作、互利互惠的原则，创造良好的经济效益和社会效益，就甲乙双方使用各自资源及其专业优势互相合作房屋装饰装修设计项目合作事宜达成共识。乙方愿意与甲方结成战略合作关系，达成以下协议：
一、合作纲领
1、合作宗旨
甲方为专门从事装修业务的互联网运营公司，拥有独立运营的行业网络平台和管理团队，依托包括但不限于互联网平台进行业务推广，承接并管理装修业务。乙方为专门从事装修设计（木工，泥水工，电工）的专门技术作业人员，具备相关行业的专业技能和作业经验，能按照行业标准独立完成说所从事的专业工作，为其所完成的作业承担售后和法律责任。
甲方与乙方的合作宗旨是通过双方的紧密合作，打造双赢、可持续发展的房屋装饰装修设计项目战略合作关系。
2、合作内容
①甲方就其自身、自有或网络平台获得的客户，在本协议约定之合作期限内持续不断的向乙方提供有关甲方客户的房屋、住宅、商铺或其他类的装饰装修设计项目的合作机会。
②基于前述项目，乙方根据自身时间安排，可同意或拒绝甲方推荐合作机会。乙方同意甲方推荐的项目后，需以甲方名义完成与客户的装饰装修设计项目相关工作要求，验收为相关行业标准。
③甲方承诺将依据双方约定的费用作为合作报酬支付乙方，乙方需保证将提供优质的装饰装修设计项目相关服务，努力提升和维护甲方的良好企业形象和品牌声誉。
④甲方向乙方提供的甲方客户使用的房屋装饰装修设计基本概况等信息资料文件，由甲方以书面或其他形式（包括但不限于纸质文件、电子邮件、传真、手机短信、QQ留言等方式）向乙方提供并经甲乙双方负责人确认备查，以利于双方对于合作事宜的关联性、真实性有据可循，亦保证双方的互利互信。
二、合作期限
双方合作期限为______年，从____年___月___日到____年___月___日。有效期满后经甲、乙双方协商达成一致后可以续签。
三、报酬及支付
1、乙方项目服务费用的标准按单个项目双方协商确定的为准，乙方报酬的发放时间按项目工程进度付款，甲方直接打入乙方指定银行账号。爱说啦
2、乙方的指定收取报酬账户为：
开户行：____________
开户人：____________
账号：____________
3、合作中甲乙双方各司其职，为此所支出的费用有各自承担。
四、合作双方的权利与义务
1、甲方权利和义务：
①有权对乙方的从业资质及证明文件进行审查、审核。
