2、甲方向乙方提供6―10套样板房房源,乙方对该样板房进行底价装修,使用时间为6―12个月左右。
3、甲方应保证小区物业保安由专人负责,禁止其他装饰公司在小区内及附近进行促销派发广告行为。
4、甲方应协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。提供小区物业内的建筑垃圾处理工作,并向乙方提供价格承诺。
5、甲方应定期组织烟厂职工进行团购及促销活动,应积极配合乙方的各种营销活动及装修进场。
6、甲方应承诺装修许可证要由要由乙方和物业共同签字后方可批准入场,物业自行批准乙方以外的装修公司的,须提高质量保证金门槛,平房的保证金应在______之间取值,别墅的质量保证金应在______之间。
7、甲方与乙方签订此协议后,不得再与其他装修公司合作涉及与乙方合作中有关联的项目。
8、甲方承诺小区内的广告区域(包括电梯广告、所有户外广告,免费提供给乙方使用而不作它用,使用期限为二年,收益权贵乙方所有,甲方不享有任何权益。
9、甲方须承诺向乙方提供的所有场地使用期限均为二年,在此期间,甲方不享有使用收益权。
10、封阳台费用另计,由甲乙双方共同协商。
第三条乙方职责
1、乙方负责对楚雄烟厂住宅小区的装饰装修工程进行组织统筹工作。其中1433套单元房的装修工作由乙方统筹5家联盟装修公司完成,另外944套别墅由联盟旗下的高端豪宅品牌―名宅装饰牵头联合5家省内知名的'装饰企业完成。
2、乙方与甲方,并联合昆明或楚雄的装饰行业协会,或者乙方与甲方联合楚雄烟厂工会,共同设立住宅小区专项质量保证基金50万人民币(大写:伍拾万圆整},存入三方共同指定的账户,切实保障职工利益。
3、乙方确保职工小区业主向乙方采购的主办材料及在乙方举办的大型展示区采购的材料低于楚雄当地同期同量市场的最低价。
4、乙方应在交房前四十五天,装修6―10户样板房。
5、甲方应承诺让烟厂工会或者烟厂车间协助乙方在烟厂内举办大型团购活动,活动大会包括预交装修定金及返还装修款,具体内容为,交5000元的定金享受返还20000元装修款的优惠活动。
6、甲方应向乙方保证苏宁电器、国美电器举办大型团购活动及知名家俱品牌大型团购活动。
7、乙方向甲方承诺。已交其他装修公司订金的业主,转签乙方后,已交订金由乙方买单。
8、乙方进场材料品牌的指定,乙方提供的材料,如遇市场上物价上涨或缺货,甲方应补足材料差价或者允许乙方更换同等价格的材料。
第四条违约责任
甲乙双方必须遵守上述约定,如在履行合同的过程中履行约定,应向守约方承担相应的违约责任。
第五条合同争议的解决方式
如发生争议,双方应友好协商,协商不成的,可向装饰行业协会申请调解或依据本合同向昆明市仲裁委员会申请仲裁。
第六条附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
2、本合同签订后工程可以转包。
3、甲、乙双方直接签订合同。本合同一式贰份,甲乙双方各一份。
4、合同履行完后自动终止。
甲方(盖章):____________乙方(盖章):______________
联系方式:________________联系方式:___________________
签订时间:______年___月___日签订时间:______年___月___日
土石方合作联营协议五
甲方:__________________
乙方:__________________
甲方委托乙方承担___________________________工程项目施工任务,甲乙双方本着分工协作,相互合作的原则,为确保工程质量和按期完成施工任务,经双方共同协商,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》并结合本工程具体情况,签订以下合同条款:
一、工程名称:___________________________
二、工程地点:___________________________
三、承包方式:包工包料
四、建设规模:___________________________。
五、工程总造价:__________________元(_________元)整。
六、开工时间: 年 月 日
七、竣工时间: 年 月 日,工期为______天,如有新的要求变更及遇不可抗力的因素,工期可以延顺。
八、工程质量要求及责任
甲方责任:甲方负责办理工程施工所需的各种手续,协调处理相关事宜,确保工程项目顺利开展。
乙方责任:
1、乙方必须严格按照甲方审定的施工图纸、建设方案及有关工程建设规范的规定进行施工,并无条件地接受甲方的质量监督管理。
2、乙方必须做好环境保护和施工场地的`卫生管理。在施工过程中,必须按照甲方指定的地点和要求进行土方开挖、施工垃圾堆运输和处理,并保护周围环境林木植被,不得随意破坏。
3、工程竣工后,乙方要做好工程垃圾的清理工作,未验收前要保证建设工程的保护工作,不能发生损坏,造成的后果由乙方承担。
九、安全管理:乙方必须加强施工安全,如乙方在施工过程中由于安全管理或施工操作不当和技术问题造成直接或间接的经济损失,由乙方全部承担。
十、竣工验收:工程竣工后,乙方必须口头或书面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工报告及相关材料,甲方应按乙方通知时间及时组织相关人员进行验收,并出具验收结论。
十一、付款方式:甲方视乙方工程进度,分期付款,待验收合格后,乙方出具税务票据一次性结算工程款。
十二、保质期限:工程竣工验收后,保修一年。
十三、以上条款未尽事宜,双方可以协商解决。
十四、本合同一式_____份,甲方执_____份,乙方执_____份。
甲方签字:______________________乙方签字:______________________
年 月 日 年 月 日
土石方合作联营协议六
发包人代表(甲方):身份证号:联系电话:
承包人代表(乙方):身份证号:联系电话:
合同双方根据《住宅室内装饰装修管理方法》以及相关法律再结合具体情况,经过友好协商达成以下协议。
1、甲方将位于______市______区一件套房交由甲方装修,总面积为______平方米。(甲方拥有对房屋的所有权)。
2、开工前,甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底,对不能腾空的设施实行保护措施,否则对于损坏、丢失的.财务乙方概不负责。
3、甲方需要向乙方提供水、电、气等相关设施并说明注意事项,在使用公共设施时要同邻居等做好协调工作。
4、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明具体要求,否则造成不良后果由甲方承担。
5、乙方要严格按照甲方提供的图纸及具体要求施工,未经同意不得随意改造,否则承担一切后果。
6、乙方要遵守室内装修的管理规定,不得污染环境、不得扰民。
7、乙方要认真履行合同条约,按时保质保量地完成任务。
8、施工过程中如果出现变更甲方需要及时与乙方联系更改,其中产生的费用由双方协商。
8、总工程的费用为_____元,在工程结束后一个月内没有质量问题,甲方须一次性付清。
双方如果有其他条款可经商定后附加在合同后面,仍然有效。
甲方:(签字)盖章乙方:(签字)盖章
签订日期:______年_____月_____日
土石方合作联营协议七
甲方:_________________(以下简称甲方)
乙方:_________________(以下简称乙方)
一、甲乙双方本着优势互补、相互协作、风险共担、互惠互利的原则,就联合投标承接执行。
二、甲方以的名义参加上述工程的投标,并负责上述工工程有关事宜,经协商一致,达成本协议,双方共同遵守程投标文件的编制、审定和投递,工程项目中标后,甲方负责同建设单位签署施工合同,领导、组织、协调工程项目的全部实施,投标报价由甲乙双方决策,乙方提供信息资料。
三、乙方负责承担投标过程中的相关费用(包括公关、投标人员差旅费、购买资审和编标费用等),项目中标与否,甲方不承担任何责任及费用。
四、乙方负责办理本标段招标文件中规定的各类现金保证金和银行保函。
五、工程中标后,乙方以甲方的身份参与施工,甲方暂定委派项目具体人数按实际需要确定,其它施工人员及施工机械、材料等由乙方负责安排,但必须满足合同要求。
六、工程中标后,甲方按照工程实际结算造价收取乙方3%工程管理费用,收取方式按工程进度同步收取。甲方除收取工程管理费外,不得以任何理由挪用其它工程款,保证工程款到账日3天内支付乙方。工程施工中的一切税、费由乙方负责承担,甲方直接从乙方工程款中代扣代缴。
七、乙方在施工过程中,必须按合同要求,安排符合资质的.一流施工队伍,以确保工程的顺利进行。若因乙方的施工技术、施工力量、工程质量、安全及文明施工等达不到建设单位的要求,一切经济损失由乙方承担。
八、乙方在施工过程中所发生的物资采购、劳务分包、设备租赁等经济合同均不得私自以项目部的名义进行洽谈和签署,否则由此所发生的经济纠纷和经济损失均由乙方承担。
九、乙方必须对工程质量、安全施工、履约信誉负责,在履约期间,若因乙方原因造成工程质量安全、履约信誉等事故受到建设单位主管部门通报,除由此造成的经济损失由乙方全部承担外。
十、工程中标后,若由于单价偏低或乙方不能按要求交纳履约保证金及履约保函担保金或其他由于乙方的原因造成甲方不能与业主签订施工合同,乙方应承担一切经济损失。
十一、双方保证任何时候均不泄露联营体秘密,相互承担保密义务。
十二、工程中标后如有必要,双方应本着友好协商的原则商定具体施工合作协议。
十三、本协议经双方代表签字盖章后生效,工程招标完毕且甲方未中标或合同执行完毕自动失效。未尽事宜双方友好协商解决。
甲方:_________________
代表:_________________
乙方:_________________
代表:_________________
________年____月____日
土石方合作联营协议八
甲方:______
乙方:______
甲、乙双方根据对中化泉州石化项目的了解经双方友好协商,在平等自愿协商一致的原则下,就中化泉州石化项目的安装配套的土建工程投标运作及施工等事宜达成以下协议:
1、甲、乙双方在本项目中精诚合作,共同努力做好各项工作,务必中标一个人民币叁仟万左右的一个安装配套的土建工程并施工完成,在工程施工过程中创优秀精品工程。
2、本工程的利润分配或股份占有待工程中标后根据工程综合单价及各项费用分析从新商定并签订补充协议。
3、在甲方工程前期投标运作中,全面负责本工程的投标工作,如跟总包方及业主的沟通协调工作,标书的编制及投标过程中费用的合理安排使用等,务必中标一个人民币叁仟万左右的土建工程,乙方配合标书编制。
4、乙方出资人民币陆拾万元整,交于甲方作为本工程前期投标合作资金,本合作资金计入本工程成本中,在本协议签订后一周内乙方将合作资金汇入甲方账户,账户名:王宜,开户银行:中国建设银行惠安县新东街支行,账号:4340 6218 3017 3666,甲方在收到乙方合作资金同时开出收款收据,甲方如投标运做中不能中标必须无条件退还乙方的合作资金,投标过程的所有费用及损失由甲方全部承担。
5、本工程施工过程中甲方负责于业主及总包方的协调工作及费用谈判,乙方负责本工程的全面施工管理,经营管理。本工程如出现安全、质量事故及因其它施工原因引起的事故和罚款由乙方全面承担因此造成的损失也由乙方全面承担。
6、甲、乙双方对本协议的内容承担对外得保密的.义务和责任,双方也应为因履行本合作协议而悉知对方的秘密做保密责任和义务,如因泄密造成的损失由泄密方全部承担。
7、双方可对本协议未尽事宜签订补充协议,并与合作协议具有同等的法律效力。
8、双方分歧不能协商时,可在本项目所在地的法院提起诉讼。
9、本合作协议壹式肆份,各执两份。
甲方:______乙方:______
身份证号:______身份证号:______
______年___月___日______年___月___日
土石方合作联营协议九
甲方:
身份证号:
住址:
电话:
乙方:
身份证号:
住址:
电话:
丙方:
身份证号:
住址:
电话:
丁方:
身份证号:
住址:
电话:
风险提示:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。甲、乙、丙、丁方经过友好协商,在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包___工程,在不违反现行国家法律法规的前提下,达成以下协议。
第一条合伙宗旨:
在合法合理的前提下,进行工程建设,进而实现工程利润的最大化。
第二条合伙经营项目和范围:
包工包料的方式合伙承包___工程,对外以___公司的名义出现。
第三条合伙期限合伙期限为__个月,自__年__月__日起,至__年__月__日止。风险提示:
应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
第四条出资额、方式各方均以现金方式出资,各出___,计人民币___元(___元)作为本工程项目安全保证信誉押金和本工程前期启动资金,后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。
第五条盈余分配与债务承担
1.盈余分配:各方以包工包料的形式承包本工程,在扣除各种成本(工程中介费,建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费,以及各方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润按出资比例分配,均占___。
2.债务承担:本着风险共担的原则,如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚,按各方合伙人由合伙盈利偿还,合伙盈利不足清偿时,以押金承担责任各占___。风险提示:
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
第六条各方的的权利
1.甲方权限是:
(1)刘外开展业务,订立合同,负责工程的`全面工作;
(2)对合作事业进行管理;
(3)对各项开支进行签字;
(4)支付合伙债务;分配合伙盈利。
2.乙方的权利:
(1)全面工程施工进展的管理;
(2)听取负责人开展业务情况的报告;
(3)检查合伙帐册及经营情况;
(4)共同决定合作重大事项
3.丙、丁的权利:
(1)各种材料的进出购销;
(2)听取负责人开展业务情况的报告;
(3)检查合伙帐册及经营情况;
(4)共同决定合作重大事项。风险提示:
应约定保密及竞业禁止义务,特别是针对项目所涉及的技术、客户资源,以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
第七条禁止行为
1.未经三方同意,禁止任何一方以合作名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。
2.禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。
3.禁止再加入其它合伙。
4.禁止合伙不利时退伙。
5.如合作双方违反上述各条,应按合伙实际损失__倍赔偿。
第八条合伙的终止及终止后的事项
1.合作因以下事由之一得终止:
(1)合伙期届满;
(2)各方同意终止合伙关系;
(3)合作事业完成或不能完成;
(4)合作事业违反法律被撤销;
(5)法院根据有关当事人请求判决解散。
2.合作终止后的事项:
(1)即行推举清算人,并邀请中间人(或公证员)参与清算;
(2)清算后的盈余,则按按比例分配剩余财产;
(3)清算后如有亏损,不论合作人出资多少,先以合作共同财产偿还,合伙财产不足清偿部分,由前期资金承担。风险提示:
合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。
第九条纠份的解决合作人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸当地人民法院。
第十条本协议自与___订立合同之日生效。
第十一条本合同如有未尽事宜,应由甲乙双方集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十二条本合同正本一式__份,合伙人各执_份。
甲方签字:
签订日期:
__年__月__日
乙方签字:
签订日期:
__年__月__日
丙方签字:
签订日期:___年___月__日
丁方签字:
签订日期:___年___月___日